材料加工合同(15篇)
隨著人們法律觀念的日益增強,越來越多的人通過合同來調和民事關系,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?下面是小編收集整理的材料加工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
材料加工合同1
定作方(乙方):_____________________
承攬方(甲方):_____________________
一、委托加工項目
1、委托加工產品:_____________________
2、數(shù)量:以乙方下單為準。_________款號,______件,單價_________________款號,______件,單價:_______________
3、交貨期限:按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1、乙方帶給面料,輔料,樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工,于________年____月____日制作出樣品,經乙方確認后封樣,該樣品由______保存。
四、甲方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的'確認;
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3、乙方允許甲方制作誤差率為_____%
五、技術資料、圖紙帶給辦法及保密要求
1、乙方帶給服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2、甲方務必對乙方帶給的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在乙方訂單之外利用乙方帶給的資料自行加工、銷售;
3、未經乙方許可,甲方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質量標準),并派技術員跟單(檢查質量),其食宿由甲方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于乙方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1、經跟單員驗收確認后,當天交付貨款
九、結算方式:
1、在甲方交貨后,由甲方開具增a;ace;a;gae;專用發(fā)票交給乙方。
2、乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為:
十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜,或遇特殊狀況需要補充、變更資料,須經雙方協(xié)商一致。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________授權代表(簽字):______授權代表(簽字):________________年____月____日________年____月____日簽訂地點
材料加工合同2
甲方:_________
地址:_________
電話:_________
法定代表人:_________
職務:_________
國籍:_________
乙方:_________
地址:_________
電話:_________
法定代表人:_________
職務:_________
國籍:_________
茲經雙方同意,甲方委托乙方在_________加工_________,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量
(1)商品名稱:_________;
(2)數(shù)量:_________共計_________。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在_________或_________購買,清單附于本合同內。
3.每種型號的加工費如下
(1)_________(大寫:_________美元);
(2)_________(大寫:_________美元);
(3)_________(大寫:_________美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至_________(某地),若有短少或破損,甲方應負責補充供應。
5.甲方應于成品交運前1個月,開立信用證(或電匯全部加工費)用于由乙方在_________或_________購買零配件、消耗品及原料費用。
6.乙方應在雙方同意的時間內完成_________型標準_________的加工和交運,不得延遲,凡發(fā)生無法控制的和不可預見的情況例外。
7.零件及原料的損耗率:加工時零件及原料損耗率為_________%,其損耗部分由甲方免費供應,如損耗率超過_________%,應由乙方補充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運原料及零件,或錯將原料及零件超運,乙方應將超運部份退回,其費用由甲方承擔,若遇有短缺,應由甲方補充。
9.甲方提供加工_________標準_________零件和原料,乙方應嚴格按規(guī)定的設計加工,不得變更。
10.技術服務
甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到_________的要求,協(xié)助培訓乙方的技術人員,并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪_________美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。
11.與本合同有關的一切進出口手續(xù),應由乙方予以辦理。
12.加工后的標準_________乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主。
13.其他條件
(1)標準_________的商標由甲方提供,若出現(xiàn)法律糾紛,甲方應負完全責任;
(2)若必要時乙方在_________或_________購買加工標準_________的零件及原料,其品質必須符合標準并事先需經甲方核準;
(3)為促進出口業(yè)務,乙方應儲備標準_________樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式二份,甲方與乙方在簽字后各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________
代表(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托方:(以下簡稱甲方)
被委托方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任:
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方產品。
2、向乙方提供甲方生產授權委托手續(xù)、商標注冊證、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。
5、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
第三條 乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的款式、數(shù)量、質量及生產期限等標準打版進行生產,生產標準符合qb1002-97質量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3、負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。
6、嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7、對生產的產品實行三包,三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第四條 付款方式及交貨地點:
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的30%作為預付款,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
第五條 驗收標準:
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產過程中,質量主管之監(jiān)督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。
第六條 違約責任:
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價1%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣50萬元違約金,并追究乙方法律責任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值30%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
第七條 合同有效期限 本委托加工合同期限為 個月,自 年 月 日至年 月 日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條 合同如遇爭議,甲乙雙方可協(xié)商解決,達不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條本合同正本一式二份,經雙方當?shù)厝舜砗炞稚w章后生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
日期:日期:
合同編號:__________________
定作方:(以下簡稱甲方)____________________________
承攬方:(以下簡稱乙方)____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條 加工成品
品名:________________
貨號:_______________
面料:________________
顏色:_______________
尺碼:________________
第二條 服裝數(shù)量
1、計量單位:件(上衣、褲子)
2、數(shù)量:_________套,其中_______碼______件,_______碼______件,_______碼______件,_________碼______件。
第三條 原材料的提供
由乙方提供原材料,甲方確認,具體見下:
材料名稱:
質量:
第四條 服裝質量
加工成品質量按 樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 服裝款式 和規(guī)格
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式
第六條 報酬
1、加工單價:_______元/件
2、總金額(元):小寫________________(大寫)______________________
第七條 包裝方式
內用________包裝,外用________包裝,包裝費由__ 方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地:
2:運輸費用由 方負擔。
3:產品的交(提)貨期限:________年____月____日。
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品,經雙方確認后,再進行批量生產。.
第九條 服裝驗收
1.驗收期間:________年____月____日之前。
2、驗收地點:_________________________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致
5、驗收包括:商品的外觀質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的.加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元(大寫);甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元(大寫);甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。
第十一條 報酬結算
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內,甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額,依據實際制衣件數(shù),經雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后,須在當日內付清乙方全部貨款。
第十二條 留置權
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第二款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)、乙方須保證產品質量,如有制作問題,乙方須負責修改。
(2)、按此合同交貨日期,按時交貨。如未按時交貨, 甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
(4)未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定
本合同經雙方簽字后于______年___月___日起生效,到全部貨款結清之日為止。合同執(zhí)行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,乙方和甲方各執(zhí)一份;
甲方(章):________________
電話:____________________
簽訂日期________年____月____日
簽訂地點:_____________
乙方(章): ______________
電話:____________________ 簽訂日期________年____月____日 簽訂地點:_____________
材料加工合同3
甲方(承攬人): 乙方(定做人):
簽訂地點: 簽訂時間:
依據《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方充分友好協(xié)商,簽訂此材料加工合同,達成以下協(xié)議內容:
第一條 成品原料及加工內容
注:1、有無附圖紙;
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙,圖紙作為本合同內容的附件一并執(zhí)行(圖紙需蓋章或簽字確認)。
第二條 加工期限和質量要求
1、材料選定:材料的選定根據乙方自行選擇的方式:
、偌追礁鶕曳降闹贫ㄟx購。
、谟梢曳阶孕羞x購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算,甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的確定,應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定,本合同確定的.加工期限為: 天。
3、成品的質量要求,有相關技術圖紙規(guī)范的,應符合圖紙要求,沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號規(guī)范的,應符合相應的規(guī)格型號要求。
第三條 交貨時間、地點、結算方式
1、交貨時間:甲乙雙方協(xié)商一致,甲方在合同簽訂后 日內交貨,即 年 月 日前。
2、交貨地點:
3、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務后,應及時通知乙方提貨,乙方自行到甲方工廠內提貨;乙方收到通知后未按時提貨的,甲方不承擔任何違約責任。
4、乙方應在接收成品時,組織人員對成品進行驗收,雙方應辦理驗收手續(xù)并確認;乙方對成品質量提出異議,應在交貨時書面提出,否則視為甲方交付的成品合格。
5、甲方將成品交付乙方后,仍應對成品的品質與數(shù)量向乙方負責。
第四條 違約責任
發(fā)生下列情況之一時,甲乙雙方應承擔違約責任:
1、甲方未在加工期限內完成加工任務,則應與乙方協(xié)商順延相應期限,每逾期一天,按照合同款的 %賠付乙方;如造成乙方其他相應連帶損失的(如:供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯(lián)的合同),甲方應賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質量標準的,應承擔修理、更換、無償補充的責任,給乙方造成嚴重損失的,應承擔賠償責任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的,乙方應承擔總價款千分之五的違約金。
第五條 合同爭議及解決方式
因本合同所發(fā)生的爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第六條 補充條款
如有以上內容未盡條款,甲乙雙方可以達成補充協(xié)議,補充內容作為附件形式附于合同之后,與本合同同樣具有法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
經辦人(簽字): 經辦人(簽字):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
日期: 日期:
材料加工合同4
合同編號:
簽約地址:
發(fā)包方:xx有限公司 (以下簡稱為甲方)
加工方:xx (以下簡稱為乙方)
經甲乙雙方友好協(xié)商,本著平等對待、自愿、誠實、信用的原則,就甲方向乙方采購下列產品,簽訂本合同,共同遵照執(zhí)行。
一、標的名稱、規(guī)格、數(shù)量及價格:
二、質量、技術、包裝和運輸標準:
1、加工工期:開工時間以甲方材料到工廠開始計算,XX日內全部加工完成并發(fā)運,乙方嚴格確保交貨周期。
2、加工質量標準:膜材料及裁剪加工圖由甲方提供,裁剪加工圖作為合同附件,膜材料加工質量由乙方負責。
3、乙方嚴格按以下要求進行膜材料加工:
。1)、進行裁剪前驗證膜材的生產批號、出廠合格證明及有關的復驗合格報告,同一單體膜材料的主體宜使用同一批號生產的膜材。
。2)、在裁剪作業(yè)中,不得發(fā)生折疊彎曲現(xiàn)象。
。3)、在裁剪操作中嚴格按照甲方提供的加工圖進行裁剪,對切割子膜片和拼接后的組合膜片分別進行檢驗和編號,與加工圖紙相符。
(4)、膜片的拼接應保證接縫的強度、防水、顏色一致。
。5)、在熱融合加工時,沒有塵埃、垃圾等污物沾附在膜材料上。
(6)、在熱融合拼接時要根據不同膜材類型,調試好加工設備的溫度,避免過熱燙傷,并嚴格控制熱融合中產生的.收縮變形,確保膜片、膜面平整,不得出現(xiàn)厚薄不均的現(xiàn)象。
。7)、縫制應做到縫制寬度、針幅等均一,嚴禁發(fā)生跳縫、脫線等現(xiàn)象,同時應避免縫制中引起膜片的扭曲、皺紋等現(xiàn)象。
。8)、開孔采用開孔夾具,不得有卷曲、歪斜等現(xiàn)象,打扣眼時,不得有脫落,裂紋。
。9)、在加工過程中,因乙方失誤所造成破損、補丁、劃傷,均由乙方負責(每10mm膜材破損、補丁、劃傷按人民幣三千元計算賠償給甲方或乙方負責直接更換整塊破損同規(guī)格型號膜材)。 加工后的膜材包裝和運輸:
、俳涍^加工檢查合格后的膜材,在包裝前膜面應清潔干凈。包裝時不得污染和損壞,且做好編號。
②在對加工后的膜材料打包時,膜材料采用蕊棍,以卷的方式打包,蕊棍的直徑應大于等于150mm,對于無法卷成滾筒狀的膜材,在各折疊處充填緩沖材料后,才能進行打包。
、墼谶\輸中為防止附屬品和小型零件丟失,宜將其整理成包裝袋,安放在硬紙箱內固定于運輸工具上。
④加工后的膜材在堆放、裝卸、運輸過程中用防塵布進行遮蓋,底部應輔設隔離墊層。
、蒡炇諘r按甲方圖紙質量要求進行驗收,乙方加工后的膜材要符合《膜結構技術規(guī)程》CECS158:20xx 。甲方在驗收過程中,發(fā)現(xiàn)加工后的膜材質量不符合約定,甲方應在90天內向乙方提出書面異議。乙方在接到甲方書面異議后,應在3日內負責處理;如乙方逾期不予處理,則視為認可甲方提出的異議和處理意見,包括但不限于補償甲方采購同類物品的費用及其他相關費用。
三、運輸方式及費用:
1、交貨地點及相關費用:
xx號,現(xiàn)場收貨人:xx,聯(lián)系電話xxxxxxxxxx。運輸、裝卸費用由(視實際情況,如:供方)負責,供方發(fā)貨時隨附兩聯(lián)送貨清單至現(xiàn)場負責人簽收。
2、乙方交由承運人運輸?shù)脑谕矩浳铮瑲p滅失的風險由乙方承擔。
四、結算方式及期限:
□ 付清貨款后發(fā)貨,乙方發(fā)貨時隨附全額增稅發(fā)票。
□ 貨到驗收合格后,n個月內付清貨款,乙方收款時隨附增稅發(fā)票及收款收據。
□ 甲方預付x%貨款后發(fā)貨,乙方收款時隨附全額增稅發(fā)票。余款y%作為質保金,n個月后如無質量問題一次性付清。
□ 合同生效后甲方預付x%,貨到驗收合格后n個月內付y%,乙方收款時隨附全額增稅發(fā)票。余款z%作為質保金,n個月后如無質量問題一次性付清。 五、貨物驗收:
甲方簽收貨物時,按本合同第一、二條的約定驗收,如有不符者,即退貨;如安裝過程中發(fā)現(xiàn)質量問題,乙方予以更換。因此造成甲方工期延誤及其所有直接和間接損失,全部由乙方負責賠償。
六、乙方應提交的資料:
1、產品合格證,其內容應包括: 產品編號、型號和名稱、制造廠商標和名稱、檢驗結論、檢驗負責人簽章及日期。
2、產品檢測報告。
3、乙方隨貨提供上述所有資料,交貨驗收合格時交付給甲方。
七、違約責任:
1、乙方未能按期交貨,每拖延一天,須向甲方支付合同總金額的1%違約金、總計不超過合同總金額10%的違約金。如逾期超過二十天,甲方有權單方面終止合同,并視乙方單方面違約,乙方應返還已收取的所有費用,并賠償雙倍預付款給甲方,甲方對此保留索賠乙方造成甲方一切損失的權利。
2、乙方承擔違約責任后,仍然要賠償由此造成甲方的所有直接和間接損失。 八、其它事項:
在履行合同過程中發(fā)生爭議時,雙方本著友好協(xié)商的原則協(xié)商解決,協(xié)商不能達成共識的,任何一方可向廣州市人民法院起訴。
九、合同生效:
本合同正本一式四份,甲、乙雙方各持兩份(傳真件、掃描件同等有效) 。
□ 雙方簽字蓋章后后生效。
□ 雙方簽字蓋章且供方收到預付款后生效。
□ 雙方簽字蓋章且供方收到貨款后生效。(以下無正文)
甲方(章): 乙方(章):
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行賬號: 銀行賬號:
法定代表: 法人代表:
簽約代表: 簽約代表:
簽約日期:xx年xx月xx日 簽約日期:xx年xx月xx日
材料加工合同5
定作方:____________
承攬方:____________
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數(shù) 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的'條件及期限
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章)
單位名稱(章)
單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
年月日
年月日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
材料加工合同6
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎上,根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協(xié)議,由雙方共同遵守:
一、項目概況
1、項目名稱:廣告牌安裝
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準
3、項目內容:乙方根據甲方要求,獨立負責廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用
乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目,期間乙方全權負責廣告牌的安裝,時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結算方式
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好后,通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質量、安全要求
1、乙方包工包料,包質量包安全,負責廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標準及相關的質量標準,并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。
五、制作、安裝工期
1、乙方應在雙方協(xié)商的時間內完成廣告牌的安裝工作,并通知甲方驗收。若驗收不合格,乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工,并通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間,因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工,責任由甲方負責,如遇到不可抗力因素,如遇暴雪天、臺風等自然災害,由雙方協(xié)商順延工期。
六、雙方權利與義務
1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故,造成的經濟損失和人員傷亡的.責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌,因廣告牌安裝引起的所有事宜,均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業(yè)標準,保證所提供的鋼制材料質量符合國家標準。
5、乙方應當確保安全施工,乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負責,因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。
七、其他事項
1、雙方在執(zhí)行合同中,若發(fā)生爭議協(xié)商不成,任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜,雙方另簽補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力,若補充協(xié)議與本合同不一致的,以補充協(xié)議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效,一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
材料加工合同7
承攬方:
代表人: 職務: 電話:
定作方:
地 址: 電話:
定作方委托承攬方加工 ,經雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱:
2.項目地點:
3.項目內容:
4.建筑面積:
5.承攬方式:承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供:
(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術資料,圖紙或技術資料一式二份,定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工,按期保質完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復,并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的,應繼續(xù)按圖紙或技術要求進行工作,由此而產
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,定作方需對原圖紙或技術要求進行變更,定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔,延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后,承攬方應提出適當?shù)淖兏鼉r格,送定作方批準后調整合同價款。
(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準后調整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的,定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的,承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方,并接受定作方檢驗;
第八條 質量標準
雙方約定本項目質量標準 :
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后,承攬方應通知定作方驗收,定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規(guī)定的質量標準組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù),出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內無正當理由不組織驗收的,視為定作方承認項目質量合格,已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價款:
(1) 雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減合同價款;不同意利用的,重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物,應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的',應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項:
第十五條 附則
(1)本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
定作方: 承攬方:
代 表 人: 代 表 人:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
年 月 日 年 月 日
材料加工合同8
甲方:xx
乙方:xx
根據《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定經甲乙雙方共同協(xié)商一致,本著誠實守信,互利互惠,平等自愿的原則,訂立本合同。
一、加工材料名稱:水泥空心砌塊及其配套的墻體材料。
二、 規(guī)格型號:
1、19型水泥空心砌塊:
390×190×190(長×寬×高)雙排孔,強度等級MU10,密度<=800KG/m3
2、12型水泥空心砌塊:
390×120×190(長×寬×高)單排孔,強度等級MU,7.5,密度<=800KG/m3
3、實心磚:
200×90×50(長×寬×高),強度等級MU7.5
三、加工地點:
乙方自定,在不影響甲方施工的前提下,經甲方同意可以在現(xiàn)場加工。
四、加工方式:
由乙方自購設備,材料,加工成型,養(yǎng)護,運輸。甲方按市場價格向乙方購買加工產品。
五、材料單價:
1、材料現(xiàn)價:
水泥315元/噸,粉沙56元/立方。如市場水泥粉沙價格有變動按市場價計算,每包水泥按40塊磚核定計算。
2、19型水泥空心砌塊:
每塊單價人民幣1.80元。大寫人民幣壹元捌角整。
3、12型水泥空心砌塊:
每塊單價人民幣1.60元。大寫人民幣壹元陸角整。
4、實心磚:
每塊單價人民幣0.33元,大寫人民幣叁角叁分整。
注:單價內包括材料費用,機械費,人工費,運輸費,管理費,檢測費,稅金,利潤等。
六、加工數(shù)量:
根據甲方需求,甲方在王家灣修建大約28萬平方米(建筑面積)的房屋。一期開發(fā)面積18萬平方米,用磚量約450萬塊。材料費用總額約810萬元。
七、質量要求:
進場砌塊質量等級為合格品,并能經得起現(xiàn)場抽樣檢測的合格品。抽檢費用由乙方負責。
八、付款方式:
乙方須墊資一個月。實行按月結算方式。每月28日前辦理結算手續(xù),支付比例為實際完成數(shù)量的80%。余下20%在每年的年底,甲方再支付總額的17%,余款3%待合同履行結束后付清。
九、安全責任:
乙方在加工和運輸產品的`工程中發(fā)生的一切安全事故,一律由乙方負責。甲方屬于產品購買方。不負任何安全責任。
十、雙方義務:
1、乙方義務:按時向甲方抽檢合格后,當場清點數(shù)量提供合格產品,確保甲方的需求量。根據甲方要求把材料運至指定地點,辦理交接手續(xù)。
2、甲方義務:
保證工地內的道路暢通。按時辦理結算手續(xù)和支付款項。
十一、違約責任:
1、乙方必須保質保量向甲方提供合格產品,如果乙方提供的產品在乙方交貨時經甲方抽檢產品質量不合格的,甲方拒絕收該產品,已經進場的產品乙方應及時清運出場,如乙方清運出場不及時,由此給甲方造成的損失乙方賠償全部責任。
2.、乙方提供不上或無貨可供,又沒有提前30日書面報告通知甲方。由此給甲方造成損失的,乙方應承擔全部賠償責任。
3、由于甲方不能按時辦理結算,支付磚款,造成乙方資金周轉不靈,無法按時提供磚。由此造成的損失,由甲方自行承擔全部責任。同時,乙方有權向甲方賠償。
4、若因乙方工地進場運輸造成乙方不能正常生產和不能運輸至乙方指定位置,由甲方負責二次轉運費用,乙方不承擔任何賠償責任。
十二、未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決:
十三、本合同一式四份。甲乙雙方各二份,簽字蓋章生效,產生同等法律效力。
十四、甲方必須為乙方生產提供水電,費用由乙方負責,并及時為乙方生產提供生產場地。
甲方: 乙方:
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
材料加工合同9
定作方:____________
承攬方:____________
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數(shù) 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的`其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
材料加工合同10
訂立合同雙方:
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺、貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品品名規(guī)格(長、寬、高c)單位數(shù)量備注
第二條加工成品質量要求
一、材種:柜臺、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構務必嚴密,堅固、表面務必平整光滑,木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正、平直、安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方帶給圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。
第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內務必到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由_______物價局帶給檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點________年____月____日至____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,務必在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在_________,由_________收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_________元計算,共計_________元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸,每件運輸費用均按________元計算,共計________元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時,除承擔違約職責外,務必如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據以結帳,并在收貨后十五天內透過銀行付款。
第十二條甲方的違約職責
一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的職責;經過修整或調換后,仍不貼合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,到達合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約職責
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方帶給圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的.損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約職責。但甲方應當采取用心措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方職責;在乙方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔職責,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條其他
一、本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也能夠直接向人民法院起訴。
二、本合同于________年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)一份,_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。
甲方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
________年____月____日
乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
________年____月____日
材料加工合同11
承攬方(全稱):xx
定做方(全稱):xx
簽訂日期:xx年xx月xx日
合同簽訂地點:xx
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規(guī)的規(guī)定,遵循平等自愿、誠實信用原則,就 工程中定做方委托承攬方加工 事宜,經雙方協(xié)商,特訂立本合同。
第一條定做產品
第二條定做成品質量要求
加工定做物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據。
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做物的質量時,定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用定做方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定做方應按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交提日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在xx (時間)內回復,提出修改意見。承攬方在 xx(時間)內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定做方要求保密,應當嚴格遵守,未經定做方許可不得留存技術資料和復制品。
3、定做方應當在協(xié)議簽訂后 天內提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定做方應當在接到承攬方書面通知后 天內驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定做物或項目,雙方協(xié)商,質量保證期為天。保證期限內發(fā)生問題,除定做方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定做物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結算方式及期限:
第十一條 其他:
第十二條 承攬方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定做方不再需要的,定做方有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定做物毀損,丟失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定做物,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之五償付違約金。逾期15天不能交付,視為承攬方不能完成。未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
5、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的._____%(10%—30%幅度)或酬金總額的_____%(20%—60%幅度)違約金。
6、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時,應當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
8、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、丟失的、應當償付定做方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定做方的違約責任
1、中途變更定做物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%—30%幅度)的違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定做方應當賠償承攬方因此而造成的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定做物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定做物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定做物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定做物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定做方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定做方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以采取下列一種方式解決:
第一種爭議解決方式:向仲裁委員會申請仲裁。
第二種爭議解決方式:向人民法院起訴。
雙方約定按第____ 種爭議方式解決。
第十六條 本合同自年___月___日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十七條 本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
第十八條 補充條款
承攬方和定作方確定的債權不得轉讓給其他任何第三方。
承攬方: 定作方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
稅號: 稅號:
材料加工合同12
甲方(承攬人):
乙方(定做人):
簽訂地點:
簽訂時間:
依據《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方充分友好協(xié)商,簽訂此材料加工合同,達成以下協(xié)議內容:
第一條 成品原料及加工內容
1、有無附圖紙。
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙,圖紙作為本合同內容的附件一并執(zhí)行(圖紙需蓋章或簽字確認)。
第二條 加工期限和質量要求
1、材料選定:材料的選定根據乙方自行選擇第___項方式:
。1)、甲方根據乙方的制定選購。
。2)、由乙方自行選購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算,甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的確定,應由甲方根據自身的'設備、技術、人員等情況謹慎確定,本合同確定的加工期限為: ___天。
3、成品的質量要求,有相關技術圖紙規(guī)范的,應符合圖紙要求,沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號規(guī)范的,應符合相應的規(guī)格型號要求。
第三條 交貨時間、地點、結算方式
1、交貨時間:甲乙雙方協(xié)商一致,甲方在合同簽訂后__日內交貨,即__ 年 __月 __日前。 2、交貨地點:
。1)、乙方在甲方工廠內自提。
。2)、或乙方指定交貨地點,即_______ 。
3、結算方式:合同簽訂時乙方首付加工費用總價款的_____ %作為訂金,即人民幣(大寫):______ 元,合同生效;交貨時,結清剩余合同款____ %,即人民幣(大寫)________ 元。
第四條 成品驗收及交付:
1、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務后,應及時通知乙方提貨,乙方自行到甲方工廠內提貨;乙方收到通知后未按時提貨的,甲方不承擔任何違約責任。
2、乙方應在接收成品時,組織人員對成品進行驗收,雙方應辦理驗收手續(xù)并確認;乙方對成品質量提出異議,應在交貨時書面提出,否則視為甲方交付的成品合格。
3、甲方將成品交付乙方后,仍應對成品的品質與數(shù)量向乙方負責。
第五條 違約責任
發(fā)生下列情況之一時,甲乙雙方應承擔違約責任:
1、甲方未在加工期限內完成加工任務,則應與乙方協(xié)商順延相應期限,每逾期一天,按照合同款的 %賠付乙方;如造成乙方其他相應連帶損失的(如:供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯(lián)的合同),甲方應賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質量標準的,應承擔修理、更換、無償補充的責任,給乙方造成嚴重損失的,應承擔賠償責任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的,乙方應承擔總價款千分之五的違約金。
第六條 合同爭議及解決方式
因本合同所發(fā)生的爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第七條 補充條款
如有以上內容未盡條款,甲乙雙方可以達成補充協(xié)議,補充內容作為附件形式附于合同之后,與本合同同樣具有法律效力。
甲方(蓋章): 經辦人(簽字):
乙方(蓋章): 經辦人(簽字):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
日期:xx年xx月xx日 日期:xx年xx月xx日
材料加工合同13
甲方:xx(需方)
乙方:xx(供方)
在經國家《合同法》以及其他法律的基礎上,甲方委托乙方代加工定臨公路路面工程1標的各種規(guī)格材料,經甲乙雙方友好協(xié)商,特制訂本合同,具體條款如下:
一、總量(規(guī)格(mm)、數(shù)量(萬m3))
1、水溫:
。1)4.79—19 1.25萬m3(以實際用量為準)。
。2)19—37.5 1.25萬m3(以實際用量為準) 。
2、路面:
。1)0.075—4.750.9萬m3 (以實際用量為準)。
。2)4.75—10 1.9萬m3 (以實際用量為準)。
。3)10—15 1.9萬m3 (以實際用量為準)。
。4)15—201.2萬m3 (以實際用量為準)。
二、質量要求,技術標準及驗收方法:
1、乙方加工的材料規(guī)格標準必須符合甲方的要求,若乙方提供的材料不符合甲方要求,甲方有權終止合同,并凍結乙方不合格的費用的支付,給甲方所造成的一切損失,均有乙方承擔。
2、驗收標準及驗收方法。
乙方提供的碎石,機制砂質量標準要求:符合《公路瀝青路面施工技術規(guī)范》。需方隨時對供方的供貨進行抽檢,檢驗方法按國家規(guī)定的方法進行。
三、供貨方式(分兩次):
1、備料階段:供貨起始時間:20xx年xx月xx日開始供貨,20xx年xx月xx日完成8900立方機制砂和2.5萬立方的碎石量。
2、施工階段:從20xx年xx月xx日起至工程完工,按照工程的實際需要,乙方應確保供貨的數(shù)量、質量及各種規(guī)格。
3、交貨地點:內官黑山昌盛石料廠。
4、碎石生產后堆放的料場由甲方提供。
5、運輸方式:由乙方負責。(運費為每方每公里1元,車輛和人員安全均由乙方負責,甲方不承擔任何責任,此價格不含稅。
6、付款方式:甲方按簽收的碎石和機制砂數(shù)量的貨款,在20xx年xx月xx日前付90%料款,剩余的10%在供貨階段付清。供貨階段的貨款分月計量付款。結算時甲乙雙方憑第三方簽認的收料單進行結算。
7、若甲方在20xx年再需要增加碎石數(shù)量時,乙方必須保證甲方總共7萬立方的碎石供應量,并且乙方每立方米要價不得超過38元。
四、材料價格:
1、0.075—4.75(機制砂)28.00元/m3(不含稅費價)。
2、庫存料15000立方價格:(4.75—19、19—37.5 ) 36.00元/m3(不含稅費價)。
3、其他各種規(guī)格石料價格,38.00元/m3(不含稅費價)。
4、以上價格均為出廠價。
五、材料計量:
由供需雙方認可的第三方收貨方簽字認可,一車一票,具體認可方法由供需雙方加第三方共同協(xié)商。
六、雙方責任:
甲方根據工程施工要求,分備料階段和供貨階段,甲方按協(xié)議條款付款給乙方,乙方必須按協(xié)議條款約定內容,按甲方要求生產出合格產品,并按甲方規(guī)定的時間,及時保證供應量,不得晚供或欠供,不得影響甲方工程正常需求(人力不可抗拒因素除外)因乙方造成的.甲方停工待料,所造成的損失由乙方負責賠償。
七、糾紛的解決方式:
甲乙雙方出現(xiàn)合同糾紛時,應首先通過充分協(xié)商解決,協(xié)商不成的,交乙方所在地的仲裁部門仲裁解決。
本合同一式兩份,經雙方法定代表人或授權的委托代理人簽字后生效。
需方: 供方:
身份證號: 身份證號:
電話: 電話:
簽訂日期:xx年xx月xx日 簽訂日期:xx年xx月xx日
材料加工合同14
承攬方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的帶給辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方務必依照合同規(guī)定選用原材料,并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格帶給原材料,承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不貼合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照
第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙帶給辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期帶給技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的`定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構帶給檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,務必留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約職責
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的職責;經過修整或調換后,仍不貼合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不貼合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責。
八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方帶給的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不貼合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔職責。
十、擅自調換定作方帶給的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的職責。
第十三條定作方的違約職責
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方帶給原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約職責,在定作方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔職責,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(______)項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
________年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
________年____月
材料加工合同15
委托方:____(以下簡稱甲方)
被委托方:____(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工__________________產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任
1.按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產品。
2.向乙方提供甲方生產授權委托手續(xù)、商標注冊證、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產品。
2.向乙方提供甲方生產授權委托手續(xù)、商標注冊證、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。
5.甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7.甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
·本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
·甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
第三條 乙方責任
1.嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2.甲方確定的款式、數(shù)量、質量及生產期限等標準打版進行生產,生產標準符合____________質量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3.負責原材料的'采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4.嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。
5.不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。
6.嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7.對生產的產品實行三包,三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第四條 付款方式及交貨地點
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的____________作為預付款,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
第五條 驗收標準
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產過程中,質量主管之監(jiān)督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。
第六條 違約責任
1.因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。
2.如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金,并追究乙方法律責任。
3.凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。
4.甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
第七條 合同有效期限本委托加工合同期限為______個月,自______年______月______日至______年______月______日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條 合同如遇爭議,甲乙雙方可協(xié)商解決,達不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條 本合同正本一式二份,經雙方當?shù)厝舜砗炞稚w章后生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方:____________ 乙方:____________
代表人:__________ 代表人:__________
日期:____________ 日期:____________
甲方:____
乙方:____
經雙方充分協(xié)商,在互利互惠的基礎上,就甲方委托乙方加工生產[ ]系列產品事宜,達成以下協(xié)議:
第一條 加工產品范疇
1、產品品名:____
2、產品規(guī)格為:____
3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。
第二條 委托加工訂單
1、甲方根據市場銷售情況,于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數(shù)量和供貨時間,乙方如有異議,應在接訂單后1日內書面提出,否則,視為同意。
【材料加工合同】相關文章:
材料加工合同03-19
材料加工合同15篇03-21
材料加工合同精選15篇04-03
材料加工合同(集錦15篇)03-31
材料加工工程求職信03-29
加工定做合同03-15
食品加工合同04-01
生產加工合同03-20
模具加工合同04-03