- 相關(guān)推薦
樓承板施工合同范本
隨著廣大人民群眾法律意識(shí)的普遍提高，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。知道嗎，寫(xiě)合同可是有方法的哦，以下是小編為大家整理的樓承板施工合同范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
樓承板施工合同范本1
甲方：____________
乙方：____________
按照《合同法》、《建筑法》及其有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，現(xiàn)就本建設(shè)工程具體施工事項(xiàng)，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商一致，達(dá)成如下合同條款：
一、工程概況
工程名稱：____________
工程地址：____________
承包范圍和內(nèi)容：____________________________________________________________
二、合同價(jià)款：
金額(大寫(xiě))：____________
三、雙方一般權(quán)利和義務(wù)
甲方責(zé)任：
a.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各施工單位之間的關(guān)系和現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)督。
b.做好施工現(xiàn)場(chǎng)三通一平，保證做好供電、供水。
c.甲方應(yīng)按時(shí)支付工程進(jìn)度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應(yīng)付貨款 違約金。
2. 乙方責(zé)任：
a.嚴(yán)格按圖施工，工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求，甲、乙雙方驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量.
b.做好現(xiàn)場(chǎng)文明施工、安全生產(chǎn)。
c.組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。
d.在施工過(guò)程中，乙方原因造成的事故由乙方負(fù)責(zé)。
e.服從甲方統(tǒng)一安排指揮。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付應(yīng)付貨款 違約金。
四、合同工期
本合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。以合同簽訂之日起開(kāi)始計(jì)算。
2.如遇以下情況，工期相應(yīng)順延：
a.甲方要求更改已確認(rèn)的設(shè)計(jì)方案影響工程進(jìn)度；
b.一周內(nèi)非乙方原因停電、停水8小時(shí)以上，影響正常施工；
c.甲方原因影響下一道工序施工；
d.未按合同規(guī)定支付工程款而影響施工工期；
e.不可抗力的因素如惡劣天氣(暴雨、高溫、地震、臺(tái)風(fēng))無(wú)法施工及政府行政行為而延誤工期；
f.甲方代表同意工期順延的其它情況。
五、工程質(zhì)量
乙方必須嚴(yán)格按照施工方案圖施工，接受監(jiān)理方及甲方代表監(jiān)督。
2.乙方在施工中若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，就及時(shí)報(bào)告甲方代表，協(xié)同解決。
六、工程款的支付和結(jié)算
本合同簽訂生效后，甲方支付乙方合同價(jià)款： 計(jì)人民幣 作為預(yù)付款； 鋼構(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)付合同款 計(jì)人民幣： ；彩板進(jìn)場(chǎng)付合同款 計(jì)人民幣 ，余款計(jì)人民幣 在工程竣工驗(yàn)收合格后七天內(nèi)付清。余款 作為工程保質(zhì)金，待保質(zhì)期滿后三日內(nèi)付清。
七、施工與設(shè)計(jì)變更
1.經(jīng)甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙和有關(guān)資料，作為施工的有效依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改。
2.甲方需要變更設(shè)計(jì)的'，必須作出設(shè)計(jì)修改通知書(shū)，乙方方可實(shí)施并組織施工，因?yàn)樵O(shè)計(jì)變更而造成的工期變更或者增加工程造價(jià)，必須另行協(xié)商。
八、糾紛解決辦法
任何一方違反本合同規(guī)定，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成時(shí)，可通過(guò)當(dāng)?shù)刂俨脵C(jī)關(guān)或人民法院訴訟途徑解決。
九、附則
本合同雙方簽字確認(rèn)后即生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求，付清工程款后終止，保修責(zé)任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.合同履行過(guò)程中，雙方確認(rèn)的資料、圖紙、通知、簽證單、聯(lián)系單、會(huì)議紀(jì)要等均作為合同附件，具有與合同同等的約束力。
甲方(蓋章) ____________乙方(蓋章)____________
負(fù)責(zé)人(簽字) ____________負(fù)責(zé)人(簽字)____________
傳真：____________傳真：____________
手機(jī)：____________ 手機(jī)：____________
日期：____________ 日期：____________
樓承板施工合同范本2
甲方：______________
乙方：_________________
甲方因業(yè)務(wù)需要，由乙方安裝部分產(chǎn)品，雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議書(shū)：_________________
一、安裝的項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)：_________________
二、安裝的'產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和安裝報(bào)酬：_________________名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量安裝合計(jì)
三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
四、安裝的質(zhì)量要求：_________________
五、安裝的安全責(zé)任：_________________乙方確保規(guī)范、安全地完成上述安裝內(nèi)容，安裝過(guò)程中如發(fā)生人身、財(cái)產(chǎn)的損害事故的，乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任或者損失，與甲方無(wú)關(guān)；
六、安裝報(bào)酬的結(jié)算支付時(shí)間：_________________
七、違約責(zé)任：_________________乙方每逾期一天，支付違約金________元；甲方逾期付款的，按照每日萬(wàn)分之二點(diǎn)一賠償利息損失；
八、如因本協(xié)議書(shū)發(fā)生糾紛的，雙方協(xié)商解決，不成時(shí)交由_______________縣人民法院裁判。
九、本協(xié)議書(shū)經(jīng)雙方簽章后生效，協(xié)議書(shū)一式二份，雙方各一份。
甲方：______________
乙方：_________________
日期：______________
樓承板施工合同范本3
甲方：__________
乙方：__________
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《民法典》等相關(guān)法律，在平等公正的情況下簽訂如下合同：
第一條施工概況
甲方委托乙方在在房間進(jìn)行鋼構(gòu)混凝土工程。該房間結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，目前已具備了工程開(kāi)工條件。
第二條施工內(nèi)容
甲方以目前房屋現(xiàn)狀交給乙方，乙方以包工包料的形式進(jìn)行施工。為明確乙方的工程承包范圍，特對(duì)各專業(yè)范圍及裝修做法進(jìn)行詳細(xì)描述如下：
1、隔層部位墻面鏟除粉刷層，確定主梁位置，化學(xué)螺栓固定預(yù)埋鋼板，鋼材雙面焊接在鋼板上，開(kāi)槽位置須事先用激光水平儀找準(zhǔn)水
2、鋼混樓板厚度為170mm。
第三條工程期限
根據(jù)本工程具體情況，經(jīng)雙方商定，本工程開(kāi)竣工日期如下：
1、開(kāi)工日期：_____年_____月_____日。
2、竣工日期：在_____年_____月_____日之前完整的完成所承包工程的全部?jī)?nèi)容，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收達(dá)到甲方質(zhì)量要求。
3、總工期：按個(gè)工日計(jì)算工期。
4、乙方在約定的時(shí)間內(nèi)未能完成合同工程內(nèi)容，造成工期延誤，五天內(nèi)，每延誤一天，罰款五十元人民幣;十天至十五天內(nèi)，每延誤一天，罰款壹佰元人民幣，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)由此造成的一切損失。如遇人力不可抗拒的因素或甲方原因，工期相應(yīng)順延。
5、乙方在工程施工中，如發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，甲方可提出暫停施工，乙方應(yīng)提出處理辦法報(bào)甲方同意后，方可進(jìn)行整改，整改后向甲方提出復(fù)工要求，經(jīng)甲方同意后方可繼續(xù)施工，工期不予順延，且乙方承擔(dān)延誤損失。
第四條工程質(zhì)量
1、乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-20xx),施工質(zhì)量應(yīng)滿足甲方的要求及相關(guān)國(guó)家規(guī)范，并且不得破壞原有房屋的結(jié)構(gòu);若乙方達(dá)不到該質(zhì)量要求，則按100元/㎡(建筑面積)罰款，并支付給甲方因?yàn)榉倒に斐傻膿p失。
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求組織施工，隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。施工中經(jīng)檢查、檢驗(yàn)工程質(zhì)量不合格，乙方應(yīng)按甲方的要求進(jìn)行整改，并承擔(dān)其返工整改費(fèi)用。
第五條材料供應(yīng)
1、本項(xiàng)目工程施工的鋼材(工字鋼、槽鋼、鋼筋)、水泥、沙、石均由乙方采購(gòu)，材料款包含在工程款中。乙方自行采購(gòu)的材料應(yīng)符合甲方和國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求。所有施工工具由乙方自行準(zhǔn)備。
2、水泥：海螺等級(jí)水泥若有小廠和黑榜水泥進(jìn)入工地，發(fā)現(xiàn)一次，甲方將對(duì)乙方罰款伍千元人民幣。
3、石子：無(wú)泥巴、雜質(zhì)等。
4、鋼材：國(guó)標(biāo)鋼材，鋼筋無(wú)毛刺，無(wú)明顯銹跡。
5、河沙：顆粒狀中粗黃沙，無(wú)泥巴、雜質(zhì)等。
6、樓承板：鍍鋅樓承板，無(wú)銹痕。
第六條工程款結(jié)算單價(jià)及支付方法
1、造價(jià)結(jié)算：鋼構(gòu)混凝土樓板元/平米乘以平米。
2、工程款預(yù)算(按設(shè)計(jì)圖計(jì)算)：約￥元。
3、付款方式：合同一經(jīng)簽訂，甲方應(yīng)付給乙方定金500元，施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)前期工作(放水平線、開(kāi)槽、開(kāi)孔等)完成付總價(jià)款50%的工程款(定金包含在內(nèi))元，待甲方對(duì)工程驗(yàn)收后付清剩余50%的.工程款元。
第七條雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任提供良好的(水/電)施工環(huán)境辦理施工過(guò)程中的人員證件及交納相應(yīng)物業(yè)管理等費(fèi)用
2、乙方責(zé)任
(1)采取可靠措施做好施工現(xiàn)場(chǎng)管線和原有建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)工作，否則應(yīng)承擔(dān)由此造成的直接和間接經(jīng)濟(jì)損失。
(2)負(fù)責(zé)已完工程或成品和預(yù)留洞口的保護(hù)，承擔(dān)未交付甲方之前發(fā)生的保護(hù)、修復(fù)費(fèi)用。
(3)如施工中發(fā)生的工程或人身事故，一切責(zé)任和費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
第八條其他事項(xiàng)
1、乙方簽訂本合同后，不得將工程分包。如有分包行為，甲方有權(quán)解除合同，并扣除本合同簽訂之日前乙方所完成工程量的全部工程款，乙方無(wú)條件退出施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、建安保險(xiǎn)及人員意外傷害保險(xiǎn)，由乙方自行辦理，并承擔(dān)費(fèi)用。
3、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家施工規(guī)范和安全規(guī)范組織施工，如因乙方安全措施不力，造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。
4、甲方正常使用的情況下，乙方應(yīng)按國(guó)家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)自工程竣工之日起為期5年的免費(fèi)質(zhì)量保修責(zé)任。
5、本合同(含附件)一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
注：本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起正式生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
樓承板施工合同范本4
甲方：
乙方：
甲方位于新城三組56號(hào)建有住房一棟，為了維護(hù)甲乙雙方共同利益，保證施工質(zhì)量和安全施工，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，簽定本施工協(xié)議。
1、乙方進(jìn)戶后，應(yīng)實(shí)地勘察，會(huì)同施工人員作好安全生產(chǎn)方案，否則條件不成熟不應(yīng)施工。
2、施工中的安全防護(hù)器材必須配置到位，否則不得施工，在施工操作中造成意外人身傷害和事故造成的損失應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，(參照當(dāng)?shù)毓こ趟?甲方不得過(guò)份挑剔，如因返工，費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
4、工程總施工量平方米，計(jì)幣_(tái)_____元，工程完工后一次性付清費(fèi)用，甲方不得拖欠。
5、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本合同從簽字之日起生效，未盡事宜，由甲、乙雙方共同協(xié)商。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
樓承板施工合同范本5
甲方：
乙方：
甲方將所有的保溫節(jié)能工程共平方米交予乙方完成，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達(dá)成下列一致協(xié)議：
一、項(xiàng)目地點(diǎn)：
二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：
外墻保溫和屋面保溫(不含線口和沙灰墻)。
三、承包方式：
本工程包工、包料。
四、項(xiàng)目要求：
1、外墻采用無(wú)機(jī)保溫，做法詳見(jiàn)施工圖紙及相關(guān)圖集和規(guī)范規(guī)定，質(zhì)量達(dá)到合格。
2、甲方負(fù)責(zé)免費(fèi)提供并安裝好塔吊機(jī)、攪拌機(jī)和機(jī)械設(shè)備。水泥、河沙由乙方暫借用甲方的使用。
3、所有保溫材料均由乙方提供，必須先送檢，合格后方可入場(chǎng)施工。
4、乙方必須提供合格的'原材料報(bào)告，并有專業(yè)資質(zhì)證。
5、材料復(fù)檢、驗(yàn)收等費(fèi)用均由乙方支付。
6、乙方必須保證工程完工后符合保溫節(jié)能的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，施工過(guò)程中嚴(yán)格按照《國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外墻保溫技術(shù)規(guī)程(CB50411-20)》執(zhí)行。
7、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法
(1)工程施工及驗(yàn)評(píng)方法，嚴(yán)格按照《國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)外墻保溫工程技術(shù)規(guī)程(GB50411-20_)》執(zhí)行。
(2)質(zhì)量等級(jí)：合格。
(3)質(zhì)量等級(jí)經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)、監(jiān)督單位、建設(shè)單位驗(yàn)評(píng)后達(dá)不到合格規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，由承包方無(wú)償返修，達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量驗(yàn)收合格后為準(zhǔn)。
五、計(jì)算方式、項(xiàng)目單價(jià)、項(xiàng)目造價(jià)。
1、屋面保溫、外墻保溫以實(shí)際建筑面積為準(zhǔn)，按/平方米計(jì)算(不含稅)。
2、項(xiàng)目造價(jià)：總額)。
六、付款方式：
本項(xiàng)目開(kāi)工乙方材料進(jìn)場(chǎng)后，甲方向乙方支付工程款的%，金額元作為預(yù)付款;剩下每月按施工進(jìn)度付給乙方工程款的%;本項(xiàng)工程全部完工，經(jīng)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格后日內(nèi)甲方一次性向乙方付清全部工程款。
七、違約責(zé)任：
本合同簽定后，甲、乙雙方均應(yīng)遵照本合同約定條款執(zhí)行，若一方違約，則向守約方支付工程款的5%作為違約金。
八、安全責(zé)任：
施工過(guò)程中，乙方必須注意安全，進(jìn)場(chǎng)戴好安全帽，高空作業(yè)，拴好保險(xiǎn)繩，如發(fā)現(xiàn)未拴安全繩罰款50元，未戴安全帽的罰款30元。
九、本合同未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效，具有同行法律效力，本合同約定條款履行完畢后自動(dòng)失效。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
甲方代表簽字：乙方代表簽字：
20___年__月__日，20___年__月__日
樓承板施工合同范本6
甲方：
乙方：
因甲方公司樓頂在使用期間出現(xiàn)滲水問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外墻壁剝落進(jìn)行維修，經(jīng)雙方協(xié)商，協(xié)議如下：
1、維修時(shí)間：___年___月___日起到___年___月___日止
2、維修地點(diǎn)：
3、負(fù)責(zé)維修單位：
4、維修方案須甲方確認(rèn)，并且乙方應(yīng)在維修之前征得甲方同意。
5、維修以及維修質(zhì)量的監(jiān)督：對(duì)于涉及到該房屋所出現(xiàn)的所有滲水部位都必須進(jìn)行維修。在維修期間，甲方必定期須派人到現(xiàn)場(chǎng)予以質(zhì)量監(jiān)督和協(xié)助部分工作。在施工方施工期間，施工方有責(zé)任對(duì)施工時(shí)的人員安全負(fù)責(zé)。
6、房屋維修期的'注意事項(xiàng)：甲方有義務(wù)協(xié)助乙方做好各項(xiàng)施工前的準(zhǔn)備，（如垃圾材料的堆放）。
7、維修之后的房屋質(zhì)量的驗(yàn)收和審核：由雙方事先約定（以解決漏水為主）或者以相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
8、在維修期間所產(chǎn)生的水電費(fèi)用都由甲方負(fù)責(zé)予以負(fù)擔(dān)。
9、根據(jù)雙方的協(xié)商，本次維修采取乙方包工包料的方式實(shí)施。
10、本工程維修發(fā)生的費(fèi)用共計(jì)幣153000元（大寫(xiě)十五萬(wàn)叁千元整），關(guān)于費(fèi)用的支付：無(wú)論采取以上任何一種合作方式，甲方應(yīng)在乙方進(jìn)場(chǎng)之后付本次維修費(fèi)用的50%，在維修結(jié)束后付45%，余下5%保修期滿后甲方在行支付。
11、本房屋漏水維修合同一式兩份，雙方各持一份。
12、關(guān)于保修：保修期60天，自維修結(jié)束之日起算，保修期內(nèi)發(fā)生問(wèn)題時(shí)乙方應(yīng)立即派工作人員前往查看，并采取其他相關(guān)措施。
13、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方公章
已方公章
經(jīng)辦人（簽名）
經(jīng)辦人（簽名）
___年___月___日
___年___月___日
樓承板施工合同范本7
承攬方：________________________
代表人：____________
職務(wù)：____________
電話：____________
定作方：________________________
地 址：____________
電話：____________
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱：________________________。
2、項(xiàng)目地點(diǎn)：________________________。
3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項(xiàng)目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計(jì)算。
7、共計(jì)：____________元。
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條 定作方義務(wù)
(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗竣工驗(yàn)收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目；
(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條 項(xiàng)目變更
(1) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見(jiàn)進(jìn)行工作，因按定作方答復(fù)意見(jiàn)進(jìn)行工作導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
(2) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書(shū)面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價(jià)款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)?變更價(jià)格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗(yàn)；
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：
(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國(guó)家規(guī)范要求
第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1) 項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見(jiàn)。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過(guò)驗(yàn)收。
第十條 合同價(jià)款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條 違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款；不同意利用的，重新制作。
(2)無(wú)正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款____________% 違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失；
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款____________%的違約金；
(3)超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
樓承板施工合同范本8
發(fā)包方：
承包方：
發(fā)包方、承包方雙方按照《合同法》，《_建筑法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，根據(jù)工程具體實(shí)際情況，為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一、工程概況
(一)名稱：綠城翡翠湖玫瑰園3#樓鋼結(jié)構(gòu)梁柱工程
(二)工程地點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
(三)工程形式及內(nèi)容：
工程形式：地下室至17層所有鋼結(jié)構(gòu)堅(jiān)心梁柱
第二、工程合同范圍
(一)工程合同范圍：
鋼結(jié)構(gòu)梁柱的制作、運(yùn)輸、安裝、檢測(cè),以及預(yù)埋件的制作安裝等工程。
(二)本合同不包括內(nèi)容：
1、照明設(shè)施，水、電、暖氣、通風(fēng)、土建工程;
2、鋼結(jié)構(gòu)防火涂料及施工。
第三、施工準(zhǔn)備
(一)發(fā)包方：
1、本合同簽訂后，如果需要辦理有關(guān)手續(xù)由發(fā)包方負(fù)責(zé);
2、負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)、預(yù)埋件埋設(shè)工程的施工及質(zhì)量的驗(yàn)收工作，做好“三通一平”工作，接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水源，電源、變壓器，應(yīng)滿足施工用水，用電量的'需要。做好施工場(chǎng)地構(gòu)件運(yùn)輸進(jìn)場(chǎng)的平整，拆遷障礙物，便于承包方進(jìn)場(chǎng)施工; 現(xiàn)場(chǎng)的垂直運(yùn)輸塔吊費(fèi)用由發(fā)包方承擔(dān)，發(fā)包方要合理調(diào)配好塔吊，配合好承包方的現(xiàn)場(chǎng)施工。
(二)承包方：
1、組織現(xiàn)場(chǎng)施工人員熟悉圖紙，察看工地，編制鋼結(jié)構(gòu)部分專項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃;
2、組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng);
3、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行安全、文明教育，進(jìn)行施工技術(shù)、工程圖紙交底;
4、協(xié)助發(fā)包方做好施工場(chǎng)地周?chē)鹿芫�和鄰近建筑物的保護(hù)，費(fèi)用由發(fā)包方負(fù)責(zé)。
第四、材料、設(shè)備供應(yīng)：
(一)本工程合同范圍內(nèi)所需的全部建筑材料，鋼構(gòu)配件、設(shè)備等物資的供應(yīng)，均由承包方采供;
(二)用于本工程的主要材料及設(shè)備應(yīng)附有合格證，嚴(yán)禁不合格的建筑材料、設(shè)
備、鋼構(gòu)配件等，用于本工程。否則，造成一切后果及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，均由承包方承擔(dān)。
第五、工程期限：
(一)本工程合同工期為 按照土建進(jìn)度要求工期同步進(jìn)行 。
(二)開(kāi)工前七天，發(fā)包方向承包方發(fā)出開(kāi)工通知書(shū)，承包方收到開(kāi)工通知書(shū)六天后進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
(三)如遇下列情況，經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后，工期相應(yīng)順延：
1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定，不能提供施工場(chǎng)地、水電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響現(xiàn)場(chǎng)施工。
2、不屬于系數(shù)范圍內(nèi)的重大設(shè)計(jì)變更，設(shè)計(jì)方案改變或由于施工無(wú)法進(jìn)行的原因而影響進(jìn)度。
3、在施工中如因停電、停水8小時(shí)以上或邊連續(xù)間歇性停水、停電3天以上(每次連續(xù)4小時(shí)以上)，影響正常施工。
4、未按合同規(guī)定付款、工程進(jìn)度款影響施工。
5、如遇外力不可抗拒的因素(如自然災(zāi)害等)而延誤工期。
第六、工程質(zhì)量及驗(yàn)收
(一)承包方必須嚴(yán)格按施工圖紙、說(shuō)明文件及國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行施工，并接受發(fā)包方的監(jiān)督檢查。
(二)工程竣工后承包方向發(fā)包方提交主體竣工驗(yàn)收通知書(shū)及驗(yàn)收資料，發(fā)包方應(yīng)在十五日內(nèi)組織驗(yàn)收，如十五日內(nèi)不組織驗(yàn)收或進(jìn)入下道工序施工視為合格。
(三)發(fā)包方按施工圖及說(shuō)明和國(guó)家的有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，雙方簽署交工驗(yàn)收證書(shū)，承包方提供質(zhì)保單。工程驗(yàn)收合格后，發(fā)包方方可使用，未經(jīng)驗(yàn)收投入使用視為合格工程。
(四)工程保修期為一年，保修期內(nèi)發(fā)包方正常使用若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，承包方為發(fā)包方修理，修理費(fèi)用由承包方承擔(dān)，如發(fā)包方原因造成工程損壞，發(fā)包方應(yīng)承擔(dān)材料及人工費(fèi)用。
第七、工程造價(jià)
(一)本工程為包工包料，鋼構(gòu)部分按照每噸鋼結(jié)構(gòu)綜合單價(jià)8096元/噸結(jié)算。 全部工程總造價(jià)為暫定人民幣 元整(大寫(xiě)叁佰伍拾萬(wàn)元整)，采用固定綜合單價(jià)結(jié)算，工程量按圖紙及現(xiàn)場(chǎng)簽證部分實(shí)際發(fā)生量進(jìn)行理論計(jì)算決算(綜合單價(jià)包括材料費(fèi)、制作費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、圖紙深化費(fèi))。
(二)該工程開(kāi)具的發(fā)票，70%為材料發(fā)票，30%為人工勞務(wù)費(fèi)。
(三)發(fā)包方不得向承包方收取現(xiàn)場(chǎng)施工配套費(fèi)及其他管理費(fèi)用。
(四)現(xiàn)場(chǎng)水電由發(fā)包方向承包無(wú)償提供使用。
第八、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任
(一)本工程承包方從原材料、運(yùn)輸過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任即施工中的安全責(zé)任，均由承包方承擔(dān)。
(二)在施工當(dāng)中，由于施工不當(dāng)或質(zhì)量缺陷等承包方原因造成安全事故，一切后果由承包方負(fù)責(zé)。
(三)承包方負(fù)責(zé)圖紙深化設(shè)計(jì),深化設(shè)計(jì)費(fèi)用包含在綜合單價(jià)內(nèi),承包方對(duì)其所深化設(shè)計(jì)的圖紙負(fù)全責(zé)。
第九、付款及結(jié)算方式：
(一) 合同簽定后三天內(nèi)，發(fā)包方向承包方支付合同總額40%的工程預(yù)付款。
(二)鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)且主構(gòu)件制作完成50%時(shí)，付合同價(jià)款的30%。
(三)全部構(gòu)件制作完成付合同價(jià)款的15%。
(四)全部安裝完成7日內(nèi)付至決算價(jià)款的95%，(五)發(fā)包方預(yù)留決算后總額的3%為質(zhì)保金，此款在主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收合格之日起一年內(nèi)付清。
發(fā)包方： 承包方：
簽字： 簽字：
電話： 電話：
簽訂日期： 簽訂日期：
樓承板施工合同范本9
甲方：____________
乙方：____________
按照《合同法》、《_建筑法》及其有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，現(xiàn)就本建設(shè)工程具體施工事項(xiàng)，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商一致，達(dá)成如下合同條款：
一、工程概況
工程名稱：____________
工程地址：____________
承包范圍和內(nèi)容：____________________________________________________________
二、合同價(jià)款：
金額(大寫(xiě))：____________
三、雙方一般權(quán)利和義務(wù)
甲方責(zé)任：
a.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各施工單位之間的關(guān)系和現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)督。
b.做好施工現(xiàn)場(chǎng)三通一平，保證做好供電、供水。
c.甲方應(yīng)按時(shí)支付工程進(jìn)度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應(yīng)付貨款 違約金。
2. 乙方責(zé)任：
a.嚴(yán)格按圖施工，工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求，甲、乙雙方驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。
b.做好現(xiàn)場(chǎng)文明施工、安全生產(chǎn)。
c.組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。
d.在施工過(guò)程中，乙方原因造成的事故由乙方負(fù)責(zé)。
e.服從甲方統(tǒng)一安排指揮。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付應(yīng)付貨款 違約金。
四、合同工期
本合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。以合同簽訂之日起開(kāi)始計(jì)算。
2.如遇以下情況，工期相應(yīng)順延：
a.甲方要求更改已確認(rèn)的設(shè)計(jì)方案影響工程進(jìn)度;
b.一周內(nèi)非乙方原因停電、停水8小時(shí)以上，影響正常施工;
c.甲方原因影響下一道工序施工;
d.未按合同規(guī)定支付工程款而影響施工工期;
e.不可抗力的因素如惡劣天氣(暴雨、高溫、地震、臺(tái)風(fēng))無(wú)法施工及政府行政行為而延誤工期;
f.甲方代表同意工期順延的.其它情況。
五、工程質(zhì)量
乙方必須嚴(yán)格按照施工方案圖施工，接受監(jiān)理方及甲方代表監(jiān)督。
2.乙方在施工中若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，就及時(shí)報(bào)告甲方代表，協(xié)同解決。
六、工程款的支付和結(jié)算
本合同簽訂生效后，甲方支付乙方合同價(jià)款： 計(jì)人民幣 作為預(yù)付款; 鋼構(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)付合同款 計(jì)人民幣： ;彩板進(jìn)場(chǎng)付合同款 計(jì)人民幣 ，余款計(jì)人民幣 在工程竣工驗(yàn)收合格后七天內(nèi)付清。余款 作為工程保質(zhì)金，待保質(zhì)期滿后三日內(nèi)付清。
七、施工與設(shè)計(jì)變更
1.經(jīng)甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙和有關(guān)資料，作為施工的有效依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改。
2.甲方需要變更設(shè)計(jì)的，必須作出設(shè)計(jì)修改通知書(shū)，乙方方可實(shí)施并組織施工，因?yàn)樵O(shè)計(jì)變更而造成的工期變更或者增加工程造價(jià)，必須另行協(xié)商。
八、糾紛解決辦法
任何一方違反本合同規(guī)定，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成時(shí)，可通過(guò)當(dāng)?shù)刂俨脵C(jī)關(guān)或人民法院訴訟途徑解決。
九、附則
1.本合同雙方簽字確認(rèn)后即生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求，付清工程款后終止，保修責(zé)任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.合同履行過(guò)程中，雙方確認(rèn)的資料、圖紙、通知、簽證單、聯(lián)系單、會(huì)議紀(jì)要等均作為合同附件，具有與合同同等的約束力。
甲方(蓋章) ____________乙方(蓋章)____________
負(fù)責(zé)人(簽字) ____________負(fù)責(zé)人(簽字)____________
傳真：____________傳真：____________
手機(jī)：____________ 手機(jī)：____________
日期：____________ 日期：____________
樓承板施工合同范本10
建設(shè)單位： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
施工單位： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
為了明確雙方責(zé)任，分工協(xié)作，互相配合，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，鋼結(jié)構(gòu)工程承包具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條、工程名稱：xx
第二條、工程地點(diǎn)：xx
第三條、工程范圍：xx
第四條、承包方式：xx
1、 包工包料。
2、 工程造價(jià)按 元/ m2,面積暫定 m2總造價(jià)人民幣 元(大寫(xiě)) 。
如實(shí)際施工有增、減憑圖紙變更通知及雙方簽證，決算時(shí)按實(shí)際平方計(jì)算。
第五條、工程承包范圍包括：制作、安裝、配件、運(yùn)輸、油漆，屋面上采用 、墻面采用 、鋼梁、檀條等采用甲方提供的施工圖紙。
第六條、工程期限：乙方收到甲方通知后 天內(nèi)必須進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)后施工期限為 天，在施工過(guò)程中，由于不可抗力或設(shè)計(jì)變更、甲方等原因延遲施工的，順延期限。
第七條、工程結(jié)算
1、本合同訂立生效后三日內(nèi)，甲方支付乙方備料款 %，計(jì) 萬(wàn)元。
2、鋼構(gòu)件材料進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始吊裝前，付總價(jià)的 %，計(jì) 萬(wàn)元。
3、鋼構(gòu)件框架安裝完畢，蓋屋面板前付總價(jià)的 % ，計(jì) 萬(wàn)元。
4、竣工驗(yàn)收合格一星期內(nèi)，付工程款的 %，計(jì) 萬(wàn)元。
5、因甲方拖欠預(yù)付款和進(jìn)度款，而影響施工進(jìn)度，造成乙方停工、窩工損失的`除順延工期外，還應(yīng)由甲方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
6、所有工程款必須匯入乙方指定賬戶，并由乙方財(cái)務(wù)部門(mén)出具收款收據(jù)證明，否則乙方不予承認(rèn)。
第八條、工程質(zhì)量驗(yàn)收
1、乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說(shuō)明和相關(guān)規(guī)范精心施工，確保質(zhì)量，施工中因施工責(zé)任造成不合質(zhì)量要求，甲方必須及時(shí)提出，乙方應(yīng)保證質(zhì)量，負(fù)責(zé)返工修補(bǔ)并承擔(dān)一切費(fèi)用，凡因乙方原因造成屋面滲漏等質(zhì)量問(wèn)題，由乙方無(wú)償保修一年(本工程由甲方單位人員驗(yàn)收或由甲方報(bào)質(zhì)監(jiān)站組織為準(zhǔn))。
2、甲方按施工圖紙、說(shuō)明及國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，竣工前乙方提出交工通知書(shū)，甲方接到通知書(shū)后應(yīng)在五日內(nèi)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，并簽具驗(yàn)收證明，逾期按合格檢定。(竣工驗(yàn)收合格后甲方方可使用，未經(jīng)驗(yàn)收，甲方擅自使用則視為工程驗(yàn)收合格)。
第九條、施工準(zhǔn)備：施工前甲方應(yīng)盡力協(xié)助乙方施工安裝，并做好場(chǎng)地三通一平、施工圖紙會(huì)審及相關(guān)事宜。開(kāi)工前甲方須辦妥選址、規(guī)劃、工程開(kāi)工報(bào)告及施工許可證等手續(xù)，施工圖紙由甲方提供。
第十條、補(bǔ)充條款
第十一條、合同生效
1、本合同自雙方簽字蓋章收到備料款后即生效，至工程竣工及價(jià)款結(jié)清后失效。
2、本合同正本貳份，雙方各執(zhí)一份;副本貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。本合同所屬的方案圖、施工圖、履行本合同過(guò)程中雙方指派的現(xiàn)場(chǎng)代表簽署聯(lián)系單、指令單、會(huì)議紀(jì)要、簽收單等都屬本合同附件，并與本合同一并具有法律效力。
第十二條、附則
1、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，為現(xiàn)場(chǎng)施工附則協(xié)調(diào)解決施工中有關(guān)事宜。雙方指派人員所簽發(fā)的有關(guān)工程聯(lián)系單、驗(yàn)收單、結(jié)算單通知等具有法律效力。
2、貫徹國(guó)家安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，確保安全施工，如施工中發(fā)生工傷事故及經(jīng)濟(jì)損失，由乙方負(fù)責(zé)。
3、一方擅自中止合同，須按合同法規(guī)辦理或向任何乙方所在地人民法院起訴。
建設(shè)單位(蓋章) 施工單位(蓋章)
代表(簽字) 代表(簽字)
甲方負(fù)責(zé)人電話 乙方負(fù)責(zé)人電話
年 月 日 年 月 日
【樓承板施工合同】相關(guān)文章：
樓裝修合同04-08
巖板安裝合同范本05-08
商品樓出租合同05-26
寫(xiě)字樓出租合同02-18
寫(xiě)字樓租賃合同03-17
寫(xiě)字樓租賃合同(精選)08-16
辦公樓建設(shè)合同04-24
寫(xiě)字樓合同模板03-08