裝飾合同范文匯編五篇
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編精心整理的裝飾合同5篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
裝飾合同 篇1
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_________
委托代理人(姓名)：_________
民族：_________
住所：_________
身份證號：_________
聯(lián)系電話：_________
手機號：_________
承包方(以下簡稱乙方)：_________
營業(yè)執(zhí)照號：_________
住所：_________
法定代表人：_________
聯(lián)系電話：_________
委托代理人：_________
聯(lián)系電話：_________
建筑資質等級證書號：_________
本工程設計人：_________
聯(lián)系電話：_________
施工隊負責人：_________
聯(lián)系電話：_________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：_________
1.2 工程裝飾裝修面積：_________
1.3 工程戶型：_________
1.4 工程內容及做法(見報價單和圖紙);
1.5 工程承包，采取下列第_________種方式：
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6 工程期限_________日(以實際工作日計算);
開工日期_________年_________月_________日;
竣工日期_________年_________月_________日。
1.7 工程款和報價單
(1)工程款：本合同工程造價為(人民幣)_________。金額大寫：_________。
(2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。
(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書
3.1 施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
(1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。
(2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。
3.2 雙方提供的'施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-20xx)的要求。
3.3 雙方應當對施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
3.4 雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。
第四條 甲方工作
4.1 開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。
4.2 無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3 負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的有關費用。
4.4 遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。
4.5 負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關系。
4.6 不得有下列行為：
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
4.7 凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。
4.8 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4.9 參與工程質量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條 乙方工作
5.1 施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
5.2 嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定：
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪音。
裝飾合同 篇2
發(fā)包人:
承包人:
工程承包方式:
承包人包工、包材料(承包人需提供裝修材料明細單) 工程期限為 天開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
合同價款: 本合同工程造價為(大寫):
施工圖紙
由承包人自行設計施工草圖,圖紙一式兩份,需經發(fā)包人同意草圖并簽字后方可施工,否則一切返工費用由承包人承擔. 發(fā)包人義務
1、 提供施工期間的水源,電源。
2、 負責調解施工隊與鄰里之間的關系。
3、 參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。 承包人義務
1、 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范，防火規(guī)定，施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
2、 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
3、 保護好原居室內的家具和陳設，保證上下水的通暢，如有損壞需照價賠償。
4、 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。 工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期。
材料的提供及驗收
承包人每購得一批材料，需提供材料明細單，并通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人驗收合格簽字后承包人方可施工，否則所造成的一切費用由承包人承擔。
工程款支付方式
第一次：承包人購得材料經發(fā)包人驗收、查對合格并在材料明細單上簽字后支付40%工程款。
第二次：木工活進度過半(一周左右)，發(fā)包人驗收質量合格后支付25%工程款。
第三次：木工活竣工，由發(fā)包人驗收質量合格后支付15%工程款;期間，油漆工程開始3天后，發(fā)包人可酌情支付生活費500-2000元，但總數不超過工程款的5%。
第四次：全部工程結束，發(fā)包人驗收質量合格后10天內需支付工程余款。
工程主要項目
一、 客廳鞋柜、玄觀、吊頂、電視墻。
二、 門廳吊頂，飯廳儲物柜。
三、 書房落地柜(3.2米*3.4米左右)、電腦桌、書架。
四、 陽臺吊頂、高柜、矮柜各一組。
五、 衛(wèi)生間吊頂及梳妝平臺。
六、 廚房吊頂、櫥柜、鈦合金推拉門。
七、 包房屋內所有的門套、窗套及暖氣套。
八、 乳膠漆粉刷整個房屋。
質量保證
1、 承包人所用材料均需使用正規(guī)廠家生產的質量達標的材料，如發(fā)生材料以次充好，謊報價格等欺詐行為，發(fā)包人有權終止合同，并由承包人承擔一切經濟損失。
2、 工程結束后承包人提供終身保修，如因房屋漏水、發(fā)包人人為破壞等其它非材料質量，做工質量因素造成的損壞，承包人可酌情收取一定的.費用。違約責任
一、 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規(guī)有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償對方經濟損失。
二、 為辦理驗收手續(xù)，承包人提前使用或擅自動用工程成品而造成的損失，由承包人負責并承擔一切經濟損失。
三、 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行的，該方應及時通知另一方，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，也可由有關部門調解，協(xié)商或調解不成的，可向有關部門起訴。 關于合同本合同經雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
本合同簽字后不得轉包。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，合同附表同樣具有法律效力。 其他約定事項：
雙方簽字
發(fā)包人： 承包人：
年 月 日 年 月 日
裝飾合同 篇3
答辯人：
身份證號碼：
地址：
被答辯人：
身份證號碼：
地址：
答辯人就被答辯人提起的提供勞務者受害責任糾紛一案，具體答辯如下：
一、被告黃余明應當承擔賠償責任
《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活，被答辯人與被告黃余明形成雇傭關系。對于被答辯人在從事雇傭活動中遭受的人身損害，被告黃余明作為雇主，存在選任不當、疏于監(jiān)督管理的過錯，應當承擔賠償責任。
二、被答辯人自身存在一定過錯
作為雇員的被答辯人，在從事雇傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過錯，應減輕被告黃余明的賠償責任。
三、答辯人不應承擔賠償責任。
《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定：承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的`，應當承擔相應的賠償責任。
被告黃余明以包干價的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后，被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃余明是承攬合同關系，被告黃余明與被答辯人是雇傭關系，答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關系。
被告黃余明雖然沒有在勞動部門申請從業(yè)資質，沒有提供相應的資質證書，但被告黃余明已經從事室內裝修的承包事務多年，亦曾承包過類似工程而具備相當施工經驗，因此，答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內裝修資質的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務。
根據上述法律規(guī)定，答辯人屬于承攬合同關系中的定作人，而且盡到選任的注意義務，不應承擔賠償責任。
四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失，也只是應承擔相應的賠償責任，而不應與被告黃余明共同承擔連帶責任
1、《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產事故遭受人身損害的，發(fā)包人、分包人知道或者應當知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務的雇主沒有相應資質或者安全生產條件的，應當與雇主承擔連帶賠償責任�！钡谴疝q人將房屋裝修的勞務部分承包給被告黃余明，兩者之間應定性為承攬合同關系，而非建設工程合同關系，我國法律目前沒有明確的規(guī)定把一般的家庭裝修納入建設工程合同的調整對象，因此本案不適用該條法規(guī)的連帶責任。
2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè)，必須經建設行政主管部門資質審查，取得相應的建筑業(yè)企業(yè)資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程”的規(guī)定，但該《辦法》是20xx年5月1日實施的，在20xx年11月1日國務院頒布的《國務院關于取消第一批行政審批項目的決定》（國發(fā)[20xx]24號）第三十三項、第五十六項的規(guī)定，已經分別取消了對建筑裝飾資質及室內裝飾行業(yè)企業(yè)資質的審查。
3、現(xiàn)今并沒有相關法律法規(guī)規(guī)定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務業(yè)務需要資質，也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務業(yè)務。答辯人的房屋裝修屬于規(guī)模較小且投資費用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質。
4、本案中，法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失，即便過失成立，法院也應當按照選任過失的大小，將應當承擔的賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來，而不能籠統(tǒng)的與被告黃余明一起承擔連帶責任。
此致
深圳市龍崗區(qū)人民法院
答辯人：
20xx年11月18日
裝飾合同 篇4
委托方（甲方）：______________
承接方（乙方）：______________
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：______________
2、居室規(guī)格：房型層（式）室廳廚衛(wèi)
1）、室，計______________平方米；
2）、廳，計______________平方米；
3）、廚房，計______________平方米；
4）、衛(wèi)生間，計______________平方米；
5）、陽臺，計______________平方米；
6）、過道，計______________平方米；
7）、其他（注明部位）______________，計______________平方米。
總計：施工面積______________平方米。
3、施工內容：見預算書和施工圖。
4、委托方式：
5、工程開工日期：______________
6、工程竣工日期：______________
工程總天數：______________天
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫）______________元，詳見本合同附件（二）《預算書》。
1、材料款______________元；
2、人工費______________元；
3、設計費______________元；
4、施工清運費______________元；
5、搬卸費______________元；
6、管理費______________元；
7、其他費用（注明內容）______________元。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件（三）《工程材料決算清單》。
2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
3、質量檢查監(jiān)督部門：佛山市室內裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見預算書。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的`材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、合同一經簽訂，乙方進場后甲方即應付35%工程款；當工期進度過半（______________年______________月______________日），甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款，尾款5%工程款待甲方對工程竣工驗收后一周內結算。（注：甲方需在乙方通知三天內驗收）甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，在下一次付款期前付清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條：工程工期
1、如果因為乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至人工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方______________元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。
第八條：其他事項
1、甲方
1）、必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2）、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
3）、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
2、乙方
1）、指派（姓名）__________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
2）、負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
3）、嚴格履行合同，實行信譽工期。
4）、在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決�；驊{本合同和乙方開具的收據向佛山市室內裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向——仲裁委員會申請仲裁；——人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式份，甲乙雙方各壹份。
甲方（業(yè)主）：______________（簽章）
電話：______________
乙方：______________（簽章）
電話：______________
簽約地址：______________
裝飾合同 篇5
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，同時結合本工程具體情況，本著“公平自愿、誠實信用”的原則，就下列問題達成一致。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
第二條：工程內容和承包范圍
1、工程內容：
2、承包范圍：
3、乙方報價及承包內容依據甲方確認的施工圖進行編制，除雙方約定的內容外，施工圖紙中顯示的內容都應包括在施工內容中。
4、其它補充：
第三條：合同總金額
合同總價為￥元（大寫：）。
第四條：工程款支付
1、雙方商定該項工程質量保證金為元。
2、在辦理項目竣工驗收手續(xù)后，甲方根據審核的竣工決算，支付剩余工程款。
3、質量保證金應在保修期滿3日內無息退還。
第五條：工期
（一）合同總工期天，自年月日至年月日，每延期一天罰款元。
（二）開工日期：在甲方第一批材料到位后，且現(xiàn)場具備施工條件（空調、消防等其它工種已基本完工），以雙方簽訂的`開工單為準。
�。ㄈ┛⒐と掌冢嚎⒐を炇眨ㄒ平唬┳C書明確的竣工日期為準。
第六條：工程質量標準：合格。
第七條：下列文件為本合同文件的組成部分，并具有合同的法律效力;
1.合同協(xié)議書（包括補充文件）;
2.預算書及說明;
3.澄清函以及答復、補遺;
4.合同條款;
5.技術條款;
6.經雙方確認進入合同的其他文件;
7.甲方（或乙方）提供的施工圖及說明書等;
8.在合同履行過程中，雙方簽定的變更文件等。上述文件有矛盾時，以簽字時間后者為準，同時簽字的以排前者為準。
第八條：本合同中的有關詞語含義與第二部分“專用條款”中分別賦予它們的定義相同;
第九條：甲方保證按合同文件規(guī)定向乙方付款，并承擔合同文件規(guī)定的甲方的全部責任和義務。
第十條：乙方保證按合同文件的規(guī)定，承擔合同文件規(guī)定的乙方全部責任和義務，并負責按照合同文件規(guī)定遞交檢查驗收等相關資料，并積極配合設計方竣工圖的匯制工作。
第十一條：合同執(zhí)行過程中因設計缺陷及第三方原因引發(fā)的損失應由相關責任方承擔，與乙方無關。
第十二條：本合同書經甲乙雙方簽字后生效。
第十三條：乙方在收到該工程預付款后，組織相關人員進場作開工準備工作。
第十四條：本合同書一式二份，甲、乙雙方各持一份。
第十五條：本合同書在全部合同項目質量保證期滿，甲方全部返還乙方的合同質量保證金后自然失效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
【裝飾合同】相關文章：
裝飾工程合同03-16
裝飾設計合同03-05
建筑裝飾合同04-06
建筑的裝飾合同03-29
裝飾施工合同02-18
(經典)裝飾設計合同11-15
裝飾設計合同08-09
住宅裝飾工程合同03-22
裝飾建材購銷合同03-21
裝飾施工工裝合同03-20