關(guān)于合同糾紛的民事起訴狀

　　在當(dāng)今社會，人們對合同愈發(fā)重視，我們用到合同的地方越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家整理的關(guān)于合同糾紛的民事起訴狀，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

關(guān)于合同糾紛的民事起訴狀1

　　上訴人(一審被告):魏某某，女，xxx年3月17日出生，漢族，個體，住xx市xx區(qū)xx辦事處xx村x號

　　被上訴人(一審原告):李某某，女，xxxx年5月29日出生，漢族，住xx市xx區(qū)渤海五路xx號

　　被上訴人(一審被告):高某某，男，xxxx年4月7日出生，漢族，個體，住xx市xx區(qū)新華街建行宿舍

　　上訴人因房屋租賃合同糾紛一案，不服xx區(qū)人民法院xxxx年7月4日做出的(xxxx)x民二初字第422號民事判決，現(xiàn)提起上訴。

　　上訴請求

　　1、一審判決認(rèn)定事實不清，證據(jù)不足，適用法律錯誤，程序違法，請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或?qū)⒈景赴l(fā)回重審

　　2、一二審訴訟費(fèi)用全部由被上訴人承擔(dān)

　　上訴理由

　　一、一審判決認(rèn)定事實不清，證據(jù)不足，適用法律錯誤，故意偏袒被上訴人一方

　　(一)、xxxx年7月9日，被上訴人李某某與上訴人魏某某簽訂房屋出租合同，約定由上訴人魏某某出租渤海國際廣場A1-C59房屋給被上訴人李某某使用，租賃期限為xxxx年7月10日起至xxxx年7月9日止。自雙方簽訂合同后，該房屋一直由被上訴人李某某使用，并且一審法院也認(rèn)定根據(jù)合同的相對性原則，李某某應(yīng)當(dāng)在房租租賃期限屆滿后將該房屋返還給上訴人魏某某，但自從雙方簽訂合同之后，被上訴人李某某一直使用該房屋，并未將該房屋返還給上訴人魏某某，截止到一審法院判決做出的xxxx年7月4日，至雙方簽訂合同的約定期限還差5天，該合同已經(jīng)履行完畢，在被上訴人李某某使用房屋的一年時間里，該房屋的使用受益權(quán)都在李某某手里，李某某也一直在正常經(jīng)營，并且根據(jù)《合同法》第58條的規(guī)定，合同無效或被撤消后，因該合同取得的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還。但被上訴人李某某一直未將該房屋返還給上訴人魏某某，其一直在使用收益。并且根據(jù)法律的規(guī)定，法律最基本的原則是公平原則，而一審判決上訴人返還被上訴人李某某155000元顯然違背了法律的公平原則，在我國無論是侵權(quán)法里的侵權(quán)責(zé)任還是合同法里的違約責(zé)任都始終貫穿著法律的一條基本原則，那就是損害填補(bǔ)原則。法律的目的在于彌補(bǔ)因法律所保護(hù)的法益受到侵害而遭受的`損失，使法益恢復(fù)到未被侵害之前的狀態(tài)。而法律嚴(yán)格禁止當(dāng)事人因此而獲得法外利益，具體到本案中，被上訴人李某某一直使用收益該房屋，并且直到現(xiàn)在也未向上訴人魏某某返還該房屋，一年的房屋租賃合同已經(jīng)履行完畢，房屋租賃費(fèi)已經(jīng)支付了相應(yīng)的對價，而一審判決卻對此事實予以不顧，做出錯誤的判決，嚴(yán)重?fù)p害了上訴人的合法權(quán)益，上訴人不服該判決。

　　(二)、一審判決曲解法律，在適用法律上存在錯誤。司法的目的之一就是使不確定的法律關(guān)系明確化，法律的目的在于定紛止?fàn)帲�并且根�?jù)法律的公平原則要兼顧各方當(dāng)事人的合法權(quán)益，盡最大努力實現(xiàn)社會的公平、正義。在本案中，被上訴人高某某與上訴人魏某某之間的房屋租賃合同關(guān)系與魏某某與李某某之間的房屋租賃合同關(guān)系是基于同一事實而發(fā)生的連貫的、不可分割的法律關(guān)系，根源還在于被上訴人高某某的無權(quán)轉(zhuǎn)租行為，一審判決不能把基于同一事實而發(fā)生的不可分割的法律關(guān)系人為拆解，假使一審判決正確 ，它也應(yīng)當(dāng)在判令上訴人魏某某返還租賃費(fèi)的同時判令被上訴人高某某向上訴人魏某某返還租賃費(fèi)，這才是公平公正的判決。因為被上訴人高某某并非不是本案的當(dāng)事人，其也是一審的被告，而一審判決卻回避了這個問題，將原本不可分割的法律關(guān)系人為拆解，明顯的是在故意偏袒被上訴人一方。結(jié)合xxx法院(xxxx)濱民二初字第364號民事判決書的內(nèi)容，其并未判決被告高某某承擔(dān)任何責(zé)任，可見一審法院偏袒高某某的行為更加明顯，不能叫人心服。

　　二、一審判決違反法定程序，因程序違法導(dǎo)致實體判決不公。

　　根據(jù)《民事訴訟法》第146條的規(guī)定，人民法院適用簡易程序?qū)徖淼陌讣�，�?yīng)當(dāng)在立案之日起三個月內(nèi)審結(jié)，也就是說簡易程序的審理期限是三個月，本案一審的立案時間是在xxxx年的年8月，而做出判決的時間是在xxxx年7月4日，審理期限長達(dá)近一年，并且根據(jù)《民事訴訟法》第134條的規(guī)定，當(dāng)庭宣判的，應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)發(fā)送判決書，定期宣判的，宣判后立即發(fā)給判決書。而一審判決在xxxx年7月4日做出后，直到xxxx年2月20日才送達(dá)給上訴人，整整拖了長達(dá)7個月的時間，程序的嚴(yán)重違法，導(dǎo)致判決的公正性和權(quán)威性在上訴人的心目當(dāng)中蕩然無存。根據(jù)《民事訴訟法》第153條第四款的規(guī)定，原判決違反法定程序，影響了案件的正確判決，二審法院應(yīng)當(dāng)裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審。一審判決嚴(yán)重的程序違法，導(dǎo)致實體判決不公，法律喪失公信力，希望二審法院對此予以高度重視

　　綜上，一審法院認(rèn)定事實不清，證據(jù)不足，適用法律錯誤，違法法定程序，請求二審法院依法查明事實，維護(hù)上訴人的合法權(quán)益。

此致

　　xx市中級人民法院

　　上訴人:魏某某

　　xxx年二月二十五日

關(guān)于合同糾紛的民事起訴狀2

　　上訴人：XX(上海)XX材料有限公司

　　法定代表人：XXX，職務(wù)：董事長

　　住址：上海市XX區(qū)XX路375號

　　被上訴人：上海XX有限公司

　　法定代表人：XX，職務(wù)：總經(jīng)理

　　住址：上海市XXX路58號880室

　　上訴人因與被上訴人因建設(shè)工程施工合同糾紛一案不服上海市XX區(qū)人民法院(20xx)X民三(民)初字第XX號判決，現(xiàn)提起上訴。

　　上訴請求

　　請求二審法院撤銷原審判決第一項、第二項，依法改判上訴人向被上訴人支付工程款人民幣92619.56元

　　事實與理由

　　上訴人認(rèn)為原審法院認(rèn)定事實不清，主要表現(xiàn)于以下方面：

　　一、原審法院依據(jù)原告提供開工日期的證據(jù)，認(rèn)定內(nèi)外架工期的起算日期為開工日期，且以此推定內(nèi)外架工期起止時間一致且不可分，該認(rèn)定與原審法院查明事實中雙方合同的約定不符：

　　1、根據(jù)原審法院查明事實，雙方約定外架工期從搭架開始，內(nèi)架工期從木工通知正式進(jìn)場開始，從該約定上看，內(nèi)外架工期起算時間不同具備合同依據(jù);

　　2、合同履行過程中，并非所有腳手架搭建在同一開始時間全部搭建完成，既然合同約定外架工期從搭架開始計算，那么地上部分腳手架外架的工期也應(yīng)從地面部分腳手架外架搭架時計算，而不應(yīng)為原審法院認(rèn)定的開工日期;

　　3、關(guān)于內(nèi)架工期起始事宜，原審法院以合同未約定內(nèi)架與外架延期是否分開計算為依據(jù)，認(rèn)為內(nèi)架延期時間同外架一致，缺乏依據(jù)。首先，內(nèi)架的工期起算時間同外架不一致;第二，合同履行中，內(nèi)架使用方式同外架也大不相同，內(nèi)架并非一次性全部搭建，而是根據(jù)施工需要，分樓層循環(huán)搭建，邊拆邊搭;

　　總之，原審法院僅憑被上訴人提供的開工日期，機(jī)械認(rèn)定開工日期為所有腳手架工期的起算時間，并以此計算延期費(fèi)用，違背雙方合同的約定之意。

　　二、原審法院查明雙方對賬的'事實，卻不對雙方對賬的性質(zhì)做出認(rèn)定，得出結(jié)論違背雙方的合意，事實上縱容了被上訴人的毀約行為。

　　原審法院查明“20xx年1月20日，原告出具說明一份，言明：從20xx年1月至20xx年1月20日，被告方已付原告23萬元，余款34824元未付……”，該說明雖為被上訴人單方出具，但事實上雙方皆按照該說明履行，為雙方的合意;按照雙方的合意，上訴人履行了合意所約定的付款義務(wù)，20xx年1月20日之前雙方約定的合同債務(wù)，上訴人已經(jīng)履行完畢;退一步說，假設(shè)上訴人真存在延期的事實，雙方為合同履行所達(dá)成的真實意思的表示，亦同合同一樣，受法律保護(hù);然而，原審法院卻罔顧雙方合意的事實，依舊判決上訴人承擔(dān)從開工后210天至20xx年1月20日的延期費(fèi)用，實際上縱容了被上訴撕毀雙方合意的不誠信行為。

　　三、總之，原審法院違背事實機(jī)械認(rèn)定了工期起止期間，又罔顧雙方合意，判決上訴人承擔(dān)所有腳手架從20xx年7月19日至20xx年1月20日之間的延期費(fèi)用，認(rèn)定事實不清，截止至20xx年1月20日，雙方已對之前所產(chǎn)生的工程款項結(jié)算并履行完畢;上訴人所未付工程款為部分2#房外架從20xx年1月20日至實際拆除之日的部分使用費(fèi)用。

　　懇請貴院依法改判為感!

此致

　　上海市第X中級人民法院

　　上訴人：XX(上海)XX材料有限公司

　　日期：

關(guān)于合同糾紛的民事起訴狀3

　　原告: ***，男，漢族，**年*月**日出生，身份證住址：***，身份證號碼：***，系***的經(jīng)營者。

　　被告一：**，男，漢族，**年**月*日出生，身份證住址：******，身份證號碼：****。

　　被告二：**，女，漢族，**年*月**日出生，身份證住址:****，身份證號碼：***。

　　兩被告目前的.共同住址是***。

　　案由：買賣合同糾紛

　　訴訟請求：

　　1、請依法判決兩被告支付所欠貨款人民幣***元（*萬零*仟**元整），兩被告對該欠款負(fù)連帶責(zé)任。

　　2、請依法判決兩被告從起訴之日起按中國人民銀行規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)計收逾期貸款利息的標(biāo)準(zhǔn)支付欠款利息，直至兩被告付清全部欠款止。

　　3、本案全部訴訟費(fèi)用由兩被告承擔(dān)。

　　事實和理由：

　　原告自20xx年開始在**經(jīng)營**貿(mào)易部，被告**和**也是在**鎮(zhèn)做裝修生意的兩夫妻，他們兩人20xx年開始在**購買商品房定居。兩人多年來經(jīng)常向原告購買玻璃產(chǎn)品，共欠下貨款**元，被告**在20xx年12月28日寫下《欠條》對上述欠款加以確認(rèn)。

　　兩被告是夫妻關(guān)系，兩人以家庭經(jīng)營模式一起做生意，共同向原告購買玻璃產(chǎn)品，其二人應(yīng)共同為欠款的義務(wù)主體。而且，兩被告沒有其他職業(yè)，他們的經(jīng)營收入全部用于家庭生活，所以兩被告應(yīng)該對所欠的貨款負(fù)有連帶責(zé)任。

　　現(xiàn)原告已多次催促兩被告還款，但兩被告一直拖欠。原告為維護(hù)自身合法權(quán)益，遂向貴院提起訴訟，請貴院依法支持原告的訴訟請求。

　　此致

　　**市第*人民法院

　　具狀人：

　　年 月 日

【合同糾紛的民事起訴狀】相關(guān)文章：

民事起訴狀范文02-27

合同糾紛起訴狀03-21

民事起訴狀的寫作技巧12-26

贍養(yǎng)父母民事起訴狀03-28

離婚起訴狀范文03-14

合同起訴狀03-26

民事上訴狀03-05

民事起訴書03-13

民事上訴狀03-16